+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на сварочные работы с юрлицом образец

Важно Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях — Перечень материалов и Перечень оборудования. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами копии указанных документов прикладываются к договору. Профессиональные Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством. Внимание Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению арбитражным судом.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Техника безопасности при сварке и КОНКУРС для подписчиков!

Договор на сварочные работы с юрлицом образец

Перечень документов для заключения договораДоговор подряда отделочные работы однократно например, малярные работы в офисе и т. Перейдите по ссылке. Договор на оказание услуг между физическими лицами Услугой является, к примеру, консультирование по какому-либо вопросу, выгул соседской собаки или проведение массажа. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней.

Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. Заказчик обязан: 3. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.

Оплатить Работу по цене, указанной в п. Подрядчик обязуется Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ к. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ. Использовать в ходе создания Объекта работ материалы соответствующего качества.

Не реже одного раза в информировать Заказчика о ходе выполнения работ. Указывается гарантийный срок. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.

Внимание В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.

Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению арбитражным судом. Важно Настоящий договор в том числе приложения составлены в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Воронеж, тел. Важно Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно. Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Любые ссылки на штатное расписание, тарифно-квалификационные характеристики работы, на конкретную профессию и специальность сотрудника могут быть основанием для признания такого договора трудовым см. Гражданско-правовой договор не может предусматривать обязанности человека подчиняться Правилам трудового распорядка или каким-либо другим локальным нормативным актам организации: приказам, распоряжениям руководителя организации см.

Москве от 5 апреля г. Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором. Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.

Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица. ФАС Волго-Вятского округа от 8 июля г. Совет: в гражданско-правовой договор не включайте условие о повременной оплате работ. Образец договор купли продажи гаражного бокса образец. Образцы по теме: Договор, Труд. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для.

Договор подряда с слесарем образец. Также вы можете скачать образец договора подряда. Срочный трудовой договор со сварщиком образец, резюме на работу образец кладовщика. Чтобы составить типовой договор подряда образца года — не нужно обладать юридическим образованием и специальными познаниями: просто. Расценки на отделочные работы 3. При этом нужно отметить, что закон регулирует отношения по оказанию услуг только в том случае, если они возмездные.

Бесплатное оказание помощи другому человеку, по общему правилу, закон не затрагивает. Исключение составляют лишь особые виды соглашений об оказании услуг поручения, агентирования , которые регулируются Гражданским кодексом и в случае их безвозмездности. Сторонами соглашения об оказании услуг могут быть физлица как при наличии у них статуса ИП, так и при отсутствии такового. Внимание Типовой договор подряда До принятия заказчиком выполненной работы, созданная по условиям договора бытового подряда вещь является собственностью подрядчика, даже если это условие не оговорено в договоре.

Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций. Важно Течение указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. Иные основания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Другие документы раздела подряд смотрите здесь Стороны Договора подряда отделочные работы : Заказчик — лицо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель , имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее отделочные работы. Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки.

Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома. СергейФедеральный закон от Вознаграждение аванс включают в налогооблагаемую базу по НДФЛ в день выплаты вознаграждения аванса в денежной или натуральной форме п. При этом не имеет значения, в каком налоговом периоде лицом будут выполнены работы или оказаны услуги. Налог удерживают в день фактической выплаты дохода независимо от того, что собой представляет эта выплата — аванс или окончательный расчет.

Отличительная особенность типовых соглашений, относящихся к категории гражданско-правовых, заключается в регулировании взаимоотношений вне зависимости от статуса участников Гражданским Кодексом вместо Трудового. В соответствии со статьёй ГК РФ договор подряда — это правоотношение, обязывающие одну сторону, именуемую подрядчиком, выполнить работу для другой стороны, именуемой заказчиком, со сдачей в оговоренный срок.

Оформление по договору подряда работника организации или гражданина, не состоящего в трудовых правоотношениях с работодателем, имеет нюансы в части желания проверяющих признать заключённую сделку притворной и скрывающей трудовые отношения. При наличии доказательств, подтверждённых судейскими решениями, работодатель вынужден осуществлять доначисление платежей до уровня обычной заработной платы за наём работников и платить штрафные санкции.

Он позволяет в кратчайшие сроки оформить договор на сварочные работы под водой в соответствии с действующим законодательством РФ.

Договор на выполнение сварочных работ Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc. Помните об ответственности, предусмотренной ст.

Здесь вы можете скачать полноценный договор на сварочные работы, соответствующий всем требованиям действующего законодательства РФ. Скачать пакет документов Дата актуализации шаблона: Полезная информация FreshDoc. Договор на сварочные работы Необходим на сварочные и монтажу системы пожаротушения — бесплатные советы адвокатов и юристов.

Услуги для юридических лиц: договор на сварочные работы на постоянной основе с абонентской платой либо по системе разовых выездов, рубка. Главными моментами, которые надо указывать в каждом договоре такого типа, согласно закону, является предмет соглашения и сроки выполнения. Именно с наличием данных пунктов в договоре, он будет считаться юридически верным, и иметь силу.

Что касается предмета, то, как уже говорилось, он в обязательном порядке должен выражаться в каком-либо материальном результате работы исполнителя. Например, при заключении договора подряда и оказания услуг заказчик, как правило, заинтересован в скорейшем выполнении работы или оказании услуги.

Поэтому на практике такие договоры являются срочными, а продолжительность срока определяется исходя из фактических обстоятельств и реальной возможности исполнителя выполнить обязательства по договору в тот или иной срок.

Конкретный срок стороны фиксируют в договоре, при этом его максимальный предел законодательством не ограничен и может составлять от нескольких дней до десятков лет. На это указывают положения части 1 статьи и части 1 статьи Гражданского кодекса РФ — в отношении договоров подряда и услуг соответственно.

В то же время другие виды договоров, в частности, договор комиссии или агентский договор по соглашению сторон, исходя из взаимных интересов могут быть заключены как с указанием срока, так и без.

В такой ситуации работодателю нужно дополнить штатное расписание новой должностью или увеличить количество штатных единиц по имеющейся должности, внеся соответствующее изменение раздел 1 указаний, утвержденных постановлением Госкомстата России от 5 января г. Вопрос из практики: нужно ли оформить приказ о приеме на работу гражданина по договору гражданско-правового характера Нет, не нужно.

Трудовое законодательство не распространяется на граждан, с которыми заключен гражданско-правовой договор ст. Указанные действия необходимы только в том случае, когда с сотрудником заключен трудовой договор ст. Договор гпх со сварщиком образец Сайт создан на конструкторе www. Создайте и Вы себе сайт бесплатно! Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий.

В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ п.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Перечень документов для заключения договора однократно например, малярные работы в офисе и т. Согласно ст. Заключение договора осуществляется на добровольных началах, условия договора определяются по усмотрению сторон при этом некоторые из существенных условий договора конкретного вида могут быть установлены действующим законом или иными правовыми актами.

Работы, предусмотренные п. Если Подрядчик не приступает к работе в срок, установленный п.

Договор гпх на сварщика образец 2020 год

Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в …………… Сумма договора …………………………………………………… Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы.

Изменение расценок и или стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору: — потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; — потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; — устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение … В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….

Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого форс-мажорного характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

Форс—мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны. Заказчик Подрядчик Адрес: …………………………………. Адрес: …………………………………. Права потребителя Семейные споры Наследственные споры Трудовые споры Споры по договорам Разные споры Дополнительная информация. Права потребителя Семейные отношения Трудовые отношения Банковские отношения Дополнительная информация. Руководители Специалисты Рабочие.

Договор подряда на выполнение работ между юридическими лицами. Договор подряда на выполнение работ г. Карта сайта.

Образец договора на сварочные работы между юридическими лицами. При этом заключивший договор подряда на услуги подрядчик имеет право выбора способов выполнения работы, однако он несет ответственность за ее результат. До принятия заказчиком выполненной работы, созданная по условиям договора бытового подряда вещь является собственностью подрядчика, даже если это условие не оговорено в договоре.  заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Образец договора на сварочные работы

По договору возмездного оказания услуг обе его стороны как заказчик, так и исполнитель вправе заявить о своем отказе от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов ст. Об этом сказано в статье Гражданского кодекса РФ. Трудовой кодекс РФ регулирует только трудовые отношения ст. ТК РФ. При заключении гражданско-правового договора трудовые отношения между сторонами не возникают.

Принятый сотрудник не зачисляется в штат. Следовательно, даже если в организации есть вакантная должность, предусмотренная штатным расписанием, она может заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ оказание услуг. Если организация не согласна с предписанием, она может обжаловать его в суде и до принятия судебного решения не проводить никаких действий;. Если отношения по гражданско-правовому договору уже прекращены, то признать их трудовыми можно только в судебном порядке.

Для этого исполнитель по указанному договору может обратиться в суд в порядке и сроки, предусмотренные для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право если иное не установлено договором или законом привлечь к выполнению обязательств третьих лиц субподрядчиков. При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы.

Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем. Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых — требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

ТК РФ предусматривает возможность переквалификации гражданско-правового договора в трудовой. В частности, если в судебном порядке будет установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства.

Обратите внимание, что подобная переквалификация возможна только в судебном порядке. ГК РФ. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязан оказывать услуги лично ст. Перечень документов для заключения договораДоговор подряда отделочные работы однократно например, малярные работы в офисе и т. Перейдите по ссылке. Договор на оказание услуг между физическими лицами Услугой является, к примеру, консультирование по какому-либо вопросу, выгул соседской собаки или проведение массажа.

Вопрос из практики: как происходит переквалификация гражданско-правового договора в трудовой и какие последствия имеет для работодателя Отношения, возникающие на основании гражданско-правового договора, могут быть признаны трудовыми при наличии соответствующих признаков ч. Такое признание может проходить в следующем порядке:.

В соответствии с условиями соглашения, подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы в установленный срок, а заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить её и результат в оговоренном порядке. Далее приводится описание объема и видов работы. Способы выполнения определяются сторонами в приложении — Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях — Перечень материалов и Перечень оборудования. Оба документа являются неотъемлемой частью договора. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами копии указанных документов прикладываются к договору. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней.

Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. Заказчик обязан: 3. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. Оплатить Работу по цене, указанной в п. По договору возмездного оказания услуг заказчик, отказавшийся от договора, должен оплатить исполнителю все понесенные им расходы, а исполнитель, отказавшийся от договора, возмещает заказчику убытки в полном размере ст.

Оплата услуг. По договору подряда заказчик обязан выплатить обусловленную цену только после окончательной сдачи результатов работы, если предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов не предусмотрена договором ст. В договоре возмездного оказания услуг заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленные в договоре ст.

Отличия гражданско-правового договора от трудового Чем гражданско-правовой договор отличается от трудового договора При заключении гражданско-правового договора необходимо учесть ряд особенностей. Образец гражданско правового договора оказание сварочных работ Для этого исполнитель по указанному договору может обратиться в суд в порядке и сроки, предусмотренные для рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

Напишет дир: ОК! Слишком много начальников получается! Заключив договор ГПХ со сварщиком которого заключать было нельзя , но имея на руках резолюцию дира, мы снимем с себя ответственность за дальнейшие последствия данного действия…Всегда надо прикрывать заднее место…на случАй тревоги…А самое интересное, что Вы поставите перед выбором дира: либо он дает письменное указание заключить такой договор, либо, когда вы ему объясните всю неправомерность эаключения оного, даст отбой!

Сколько людей — столько и мнений. Последний раз редактировалось Мотя; В такой ситуации работодателю нужно дополнить штатное расписание новой должностью или увеличить количество штатных единиц по имеющейся должности, внеся соответствующее изменение раздел 1 указаний, утвержденных постановлением Госкомстата России от 5 января г.

Вопрос из практики: нужно ли оформить приказ о приеме на работу гражданина по договору гражданско-правового характера Нет, не нужно. Трудовое законодательство не распространяется на граждан, с которыми заключен гражданско-правовой договор ст. Поэтому организации не нужно:. Указанные действия необходимы только в том случае, когда с сотрудником заключен трудовой договор ст.

Поэтому в текст договора не включайте термины трудового права. То есть его риск состоит в том, что отсутствует пенсионное обеспечение, нет официального стажа, нет больничных, декретных, отпускных и т. К тому же ФНС и трудовая инспекция косвенно также не заинтересованы в оформлении гражданского договора: никаких налогов и взносов в бюджет не поступает. Поэтому при подписании такого документа важно проследить, что оказываемая услуга действительно не может быть признана в качестве постоянных трудовых отношений.

Договор гпх со сварщиком образец Сайт создан на конструкторе www. Создайте и Вы себе сайт бесплатно! Siemens, sinumerik, fagor, heidenhain, fanuc remontstankov. Стабилизатор напряжения! Купить Защита бытовой техники от скачков напряжения. Важно Терморегуляторы купить в рб. Теплый пол без монтажа tehnoem. Договор вступает в силу с даты или события и действует до даты или события. Указываются соответствующие даты или события. Кроме того, за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, организация и ее должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности ч.

Вопрос из практики: как поступить, если суд или инспекция признает гражданско-правовой договор трудовым, а свободная штатная единица по соответствующей должности в штатном расписании отсутствует Решение суда или предписание инспекции, установившее наличие трудовых отношений по гражданско-правовому договору, обязывает работодателя оформить трудовой договор в общем порядке по правилам статей 57 и 67 Трудового кодекса РФ.

Если на момент признания гражданско-правового договора трудовым в штатном расписании организации нет свободной штатной единицы по соответствующей должности, то это не является основанием для отказа в заключении трудового договора.

Все работы необходимо выполнить в соответствии с календарным планом, техническим заданием и проектно-сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации, календарному плану, техническому заданию и проектно-сметной документации, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Промежуточные сроки выполнения работ Стороны согласовывают в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик обязуется: 2. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику. Выполнить работы по настоящему Договору собственными силами и или силами привлеченных организаций. Привлечение сторонних организаций должно быть предварительно письменно согласовано с Заказчиком.

Выполнить все работы, указанные в техническом задании Заказчика, с использованием своих материалов и оборудования. Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Обеспечить на объекте, где проводятся сварочные работы, выполнение согласно допуску необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, охране окружающей среды и зеленых насаждений при их наличии во время проведения работ.

В полном объеме при сдаче выполненных работ передать Заказчику техническую документацию по объекту, где проводились сварочные работы. Подрядчик вправе: 2. Увеличить стоимость выполнения работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.

Сдать выполненную работу досрочно. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора. Заказчик обязуется: 2.

Произвести все согласования со сторонними организациями. Осуществлять допуск персонала Подрядчика в район проведения работ согласно правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности. Оплатить Подрядчику выполненную работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. Заказчик вправе: 2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.

Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Сумма, указанная в п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Выплата штрафов пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.

Договор на оказание сварочных услуг образец

Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ к. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ. Использовать в ходе создания Объекта материалы соответствующего качества. Не реже одного раза в информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

Использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением. Заключение осуществляется на добровольных началах, условия договора определяются по усмотрению сторон при этом некоторые из существенных условий конкретного вида могут быть установлены действующим законом или иными правовыми актами.

Отметим, что ст. Важную информацию о Аттестации сварщиков вы найдете в материале здесь. Этот, в частности, применяется в области оказания услуг связи, медицинских и ветеринарных услуг, аудиторских, информационных и консультационных услуг, услуг по обучению и по туристическому обслуживанию, а также прочих услуг.

По этому исполнитель, по заданию заказчика, обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить их. В одной кафешке компания сидела молодых ребят, по громкому разговору понял, что имеют отношение к проектам, стройке и т. При этом заключивший договор подряда на услуги подрядчик имеет право выбора способов выполнения работы, однако он несет ответственность за ее результат.

До принятия заказчиком выполненной работы, созданная по условиям договора бытового подряда вещь является собственностью подрядчика, даже если это условие не оговорено в договоре. Труд Работника по осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых, работ в местностях с особыми климатическими условиями, с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.

Работник подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Предмет договора подряда выполнения пункт 1 статьи Гражданского кодекса РФ складывается из нескольких составляющих: содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ; объект, на котором должны быть выполены работы; результат, к которому должны привести работы, Срок начала и окончания работ по договору ст.

Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором.

Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором. Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право если иное не установлено договором или законом привлечь к выполнению обязательств третьих лиц субподрядчиков.

При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы. Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем.

Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых — требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

Далее приводится описание объема и видов работы. Способы выполнения определяются сторонами в приложении — Техническое задание является неотъемлемой частью договора. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях — Перечень материалов и Перечень оборудования.

Оба документа являются неотъемлемой частью договора. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами копии указанных документов прикладываются к договору. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты или события и действует до даты или события. Указываются соответствующие даты или события.

Права и обязанности сторон. Сроки выполнения сварочных работ. Стоимость и порядок расчетов. Порядок сдачи и приема. Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору. Указывается гарантийный срок. Договор может быть расторгнут по соглашению подрядчика и заказчика, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Разрешение споров из договора. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ. Прочие условия. Список приложений. Адреса и реквизиты сторон. Подписи сторон. Заполнить и скачать типовой бланк договора подряда на сварочные работы можно на нашем сайте вместе с приложениями: Техническое задание; Смета; Перечень материалов; Перечень оборудования; Акт приема-передачи материалов; Акт приема-передачи оборудования; Дополнительное соглашение; Протокол разногласий; Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:. Договор подряда — это один из видов гражданско-правового договора сокращенно ГПД. Иногда в организации возникают ситуации, когда работу не могут выполнить штатные сотрудники. В таком случае заключают с внештатным сотрудником не трудовой договор, а гражданско-правовой. При этом важно составить его грамотно — так, чтобы учесть все отличия от трудового. Гражданско-правовой договор заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в штате учреждения.

Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком. Существенные условия договора подряда — это его предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель обязывается закончить к определенному сроку.

Основным условием договора подряда является то, что заключить его с человеком, который на самом деле будет выполнять функции штатного сотрудника и подчиняться внутренним правилам и трудовому распорядку, нельзя. Если будет выявлено, что договор на выполнение работ прикрывает трудовые отношения, то его признают мнимым. В таком случае работодателя могут привлечь к административной ответственности. Нередко проверяющие органы пытаются доказать, что договор подряда с физическим лицом заключен неправомерно, а сложившиеся отношения по сути трудовые.

Чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов, необходимо в полной мере учитывать основные отличия отношений со штатным сотрудником от подрядчика.

Указанные отличия представлены в таблице ниже. Чтобы избежать неприятностей, можно использовать образец договора на выполнение работ, данный в приложении к статье. Договор подряда ГК РФ не должен содержать термины трудового права. Это связано с тем, что на подрядчиков — физические лица не распространяются гарантии, предусмотренные ТК РФ.

Например, права на оплачиваемый отпуск, различные пособия, выплату больничных и т. Вознаграждение аванс включают в налогооблагаемую базу по НДФЛ в день выплаты вознаграждения аванса в денежной или натуральной форме п. При этом не имеет значения, в каком налоговом периоде лицом будут выполнены работы или оказаны услуги. Налог удерживают в день фактической выплаты дохода независимо от того, что собой представляет эта выплата — аванс или окончательный расчет.

Независимо от того, какой налоговый режим применяет компания, с вознаграждений физическим лицам по подрядным контрактам начисляются взносы на обязательное пенсионное в Пенсионный фонд и медицинское страхование ст. К ним относятся ГПД на выполнение работ, выполнение авторского заказа, передачу авторских прав, предоставление прав использования произведений.

По другим ГПД например, по договору аренды начислять страховые взносы не нужно. Взносы на обязательное социальное страхование в ФСС не начисляются подп. Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний начисляют, только если обязанность организации платить их предусмотрена ГПД абз. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней.

Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. Заказчик обязан: 3. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. Оплатить Работу по цене, указанной в п. Добрый день! Все услуги юристов в Москве Расторжение договоров и признание сделок недействильными Москва от руб. Составление договоров на временную работу Москва от руб.

Да, может, лишь бы у сварщика были соответствующие допуски. Об этом сказано в статье Гражданского кодекса РФ.

Трудовой кодекс РФ регулирует только трудовые отношения ст. При заключении гражданско-правового договора трудовые отношения между сторонами не возникают. Принятый сотрудник не зачисляется в штат. Следовательно, даже если в организации есть вакантная должность, предусмотренная штатным расписанием, она может заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ оказание услуг.

Аналогичную позицию занимают и суды см. Трудовые отношения предполагают выполнение сотрудником работ по определенной специальности, квалификации или должности ст. Работы выполняются на протяжении всего срока действия трудового договора. В отличие от трудового договора для гражданско-правового соглашения важен не процесс работы, а ее результат, который исполнитель обязан сдать организации. Как правило, если работы услуги выполнены и приняты, то обязательства человека перед организацией по ним прекращаются п.

Наличие такого критерия, отличающего трудовой договор от гражданско-правового, подтверждает и арбитражная практика см. Цена договора 4.

Договор подряда — документ, по условиям которого одна сторона подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны заказчика на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ статья Гражданского Кодекса РФ.

Договор подряда

Важно Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях — Перечень материалов и Перечень оборудования. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами копии указанных документов прикладываются к договору.

Профессиональные Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством. Внимание Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению арбитражным судом. Важно Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.

Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно. Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. Ответственность 2.

Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций.

Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора. Реклама от www. Оптовая и розничная торговля карданными валами boss-kardan. Взыскание задолженности. Реклама от WWW. Ремонтируем все типы стиральных машин. Андрей mastergomel. Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право если иное не установлено договором или законом привлечь к выполнению обязательств третьих лиц субподрядчиков.

При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы. Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем.

Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых — требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам. Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы.

Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором. Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.

Техническое задание является неотъемлемой частью договора. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях — Перечень материалов и Перечень оборудования.

Оба документа являются неотъемлемой частью договора. Главными моментами, которые надо указывать в каждом договоре такого типа, согласно закону, является предмет соглашения и сроки выполнения.

Именно с наличием данных пунктов в договоре, он будет считаться юридически верным, и иметь силу. Что касается предмета, то, как уже говорилось, он в обязательном порядке должен выражаться в каком-либо материальном результате работы исполнителя. Например, при заключении договора подряда и оказания услуг заказчик, как правило, заинтересован в скорейшем выполнении работы или оказании услуги.

Поэтому на практике такие договоры являются срочными, а продолжительность срока определяется исходя из фактических обстоятельств и реальной возможности исполнителя выполнить обязательства по договору в тот или иной срок. В то же время другие виды договоров, в частности, договор комиссии или агентский договор по соглашению сторон, исходя из взаимных интересов могут быть заключены как с указанием срока, так и без.

В такой ситуации работодателю нужно дополнить штатное расписание новой должностью или увеличить количество штатных единиц по имеющейся должности, внеся соответствующее изменение раздел 1 указаний, утвержденных постановлением Госкомстата России от 5 января г.

Вопрос из практики: нужно ли оформить приказ о приеме на работу гражданина по договору гражданско-правового характера Нет, не нужно. Трудовое законодательство не распространяется на граждан, с которыми заключен гражданско-правовой договор ст.

Указанные действия необходимы только в том случае, когда с сотрудником заключен трудовой договор ст. Договор гпх со сварщиком образец Сайт создан на конструкторе www.

Создайте и Вы себе сайт бесплатно! Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий.

В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ п. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Перечень документов для заключения договора однократно например, малярные работы в офисе и т. Перейдите по ссылке. Согласно ст. Заключение договора осуществляется на добровольных началах, условия договора определяются по усмотрению сторон при этом некоторые из существенных условий договора конкретного вида могут быть установлены действующим законом или иными правовыми актами.

Работы, предусмотренные п. Если Подрядчик не приступает к работе в срок, установленный п. Поэтому при подписании такого документа важно проследить, что оказываемая услуга действительно не может быть признана в качестве постоянных трудовых отношений.

Следовательно, даже если в организации есть вакантная должность, предусмотренная штатным расписанием, она может заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ оказание услуг. Существенные условия договора подряда — это его предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель обязывается закончить к определенному сроку. Конкретный срок стороны фиксируют в договоре, при этом его максимальный предел законодательством не ограничен и может составлять от нескольких дней до десятков лет.

На это указывают положения части 1 статьи и части 1 статьи Гражданского кодекса РФ — в отношении договоров подряда и услуг соответственно. Факт выполнения работ оказания услуг по гражданско-правовым договорам должен быть подтвержден документально.

Например, актом или другим документом, удостоверяющим приемку см. К тому же ФНС и трудовая инспекция косвенно также не заинтересованы в оформлении гражданского договора: никаких налогов и взносов в бюджет не поступает.

В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется: -выполнить по заданию Заказчика следующую работу: резка металлолома и демонтаж оборудования с применением газовой резки с условием, что размеры металлоконструкций, полученные при порезке должны соответствовать ГОСТам; -cдать результат Заказчику.

Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки. Существенным условием здесь является то, какие именно работы в связи с изготовлением и монтажом конструкции придется произвести, а также к какому сроку.

Как правило, монтажные работы состоят из нескольких этапов, и растягиваются на несколько рабочих дней, а то и месяцев. В этом случае в договоре разумным будет предусмотреть разделение проводимых работ на этапы, определив соответственно и условия оплаты.

Немаловажным будет и определение схемы привлечения к работам субподрядчиков: в случае реализации крупного проекта, к его реализации подрядчики часто привлекают сторонних лиц, и для заказчика представляется разумным закрепить в условиях соглашения порядок согласования с ним субподрядчиков.

Мы предлагаем воспользоваться имеющемся на нашем сервисе интерактивным шаблоном, который позволит изготовить соглашение, соответствующее законодательству России в полном объеме. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:. Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. Изменение расценок и или стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Форма оплаты платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т. Срок действия договора 3. Договор вступает в силу с ……………………………. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Но в любом случае, описание предмета сделки должно быть максимально четко выражено. Сроки — это важный пункт в договоре подряда, он должен быть определен сторонами перед началом работы, так как от него зависит дата оплаты.

Прайс лист на все строительные работы Прайс лист на все строительные работы Обращаем Ваше внимание на то что общая стоимость работ может быть снижена при больших объёмах!!! Ваш Дом просто обязан быть прекрасным, красивым и уютным радовать Ваш глаз и согревать твою душу! При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов.

Проект в подарок! Мы предлагает своим Заказчикам как готовые типовые проекты домов, так и осуществить проектирование зданий в Краснодаре по Вашим индивидуальным пожеланиям! Описание стоимости услуг компании Мега-Комфорт на строительство кирпичного дома, коттеджа под ключ.

Договор на выполнение сварочных работ может быть заключен между различными субъектами права. На сайте можно скачать договор на сварочные работы под водой, образец которого составлен в соответствии с действующим законодательством РФ. Это позволяет создавать грамотный документ за считанные секунды! Таким образом вы получаете не просто образец документа, а готовый к использованию договор на выполнение сварочных работ.

Именно по этому многие выбирают наш конструктор. Он позволяет в кратчайшие сроки оформить договор на сварочные работы под водой в соответствии с действующим законодательством РФ. Далее приводится описание объема и видов работы. Способы выполнения определяются сторонами в приложении — Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты или события и действует до даты или события.

Указываются соответствующие даты или события. Права и обязанности сторон. Сроки выполнения сварочных работ. Стоимость и порядок расчетов.

Договор+Акт на оказание сварочных услуг

Перечень документов для заключения договораДоговор подряда отделочные работы однократно например, малярные работы в офисе и т. Перейдите по ссылке. Договор на оказание услуг между физическими лицами Услугой является, к примеру, консультирование по какому-либо вопросу, выгул соседской собаки или проведение массажа. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. Заказчик обязан: 3. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.

Договор гпх на сварщика образец год. По договору возмездного оказания услуг обе его стороны (как заказчик, так и исполнитель) вправе заявить о своем отказе от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (ст. ГК РФ).  Заключение договора на сварочные работы учреждения с физическим лицом. Если организация не согласна с предписанием, она может обжаловать его в суде и до принятия судебного решения не проводить никаких действий; организация, являющая заказчиком по гражданско-правовому договору, на основании решения суда, который признал отношения трудовыми, оформляет трудовой договор в общем порядке.

Договор на оказание услуг сварочных работ образец

Описание документа. Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ.

Договор подряда на сварочные работы

Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ к. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ. Использовать в ходе создания Объекта материалы соответствующего качества. Не реже одного раза в информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

По договору возмездного оказания услуг обе его стороны как заказчик, так и исполнитель вправе заявить о своем отказе от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов ст.

Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в …………… Сумма договора …………………………………………………… Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и или стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

Согласно договору подряда одна сторона подрядчик должен выполнить по заданию другой стороны заказчика определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным. Предметом договора выступает результат выполненной работы. Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.